“Bu makalede bilgisayar yazılım satış sözleşmesi örneği” konu başlığı hakkında bilgilendirilme yapılacaktır.
Sayfa İçeriği
Bilgisayar Yazılım Satış Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?
Bilgisayar Yazılım Satış Sözleşmesi Örneği; bilgisayar satışlarında yada bilgisayar yazılım satışlarında kullanılan sözleşme örneğidir. Bu sözleşme ile İş süreçleri, kurum içi yönetim sistemleri, takip istemleri vb.ticari yazılımların hazırlanması, kurulum yapılması gibi işler üstlenilir. İş veren ise bu işlere karşı ödeyeceği ücreti, ücretin ne zaman ödeneceği, gecikme olması yada ödeme hiç yapılmaması halinde cezai şartları konu alır. Bilgisayar yazılım satış sözleşmesi telefon aplikasyonlarının gelişmesiyle giderek önem kazanmakta ve ihtiyaç artmaktadır.
Bilgisayar Yazılım Satış Sözleşmesi Örneği
Bilgisayar Yazılım Satış Sözleşmesi
YÜKLENİCİ :
ADRES :
İŞVEREN :
ADRES :
YAPILACAK İŞ : İş süreçleri, kurum içi yönetim sistemleri, takip istemleri vb. ticari yazılımların hazırlanması
İŞ BAŞLANGIÇ TARİHİ : 02.05.2017 tarihinden itibaren 7 gün içerisinde başlanılacaktır.
İŞ BİTİŞ TARİHİ : İşe başlangıç tarihinden itibaren 60 gün içinde bitirilecektir.
1.SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI
1.1 ……ile …….arasında imzalanan işbu sözleşmenin amacı MÜŞTERİ’nin iş süreçleri, kurum içi yönetim sistemleri, takip sistemleri vb. kısaca ticari faaliyetlerini sürdürürken ki ihtiyaç duyduğu tüm yazılım hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu yazılımlarının XX tarafından hazırlaması hizmetini kapsamaktadır.Ayrıca bu sözleşme, imza altına alındığı tarihinden sonra oluşabilecek hukuki, cezai , maddi vb. her türlü sorumluluğu düzenler, sınırlar.
2.TANIMLAR VE KISALTMALAR
3.1. Yüklenici :
3.2. İşveren(kullanıcı) :
3.3. İş sonu : Taslak diye tabir edilen ana başlardaki fonksiyonların işlevselliği tamamlanıp işverene teslim edilmesinden sonraki zaman
3.HİZMETİ ÜCRETİ VE ÖDEME ŞEKLİ
3.1 Toplam 26.000 -TL + KDV (yirmi altıbin)’dir.
3.2.İlki peşinat olmak üzere 2 taksit olarak ödenecektir.
3.3.Peşinat ödemesi 10.000 TL (on bin türk lirası) olarak iş başında XX DİGİTAL YAZILIM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ödenecektir.
3.4.Geri kalan bakiye iş sonunda 20.680 TL (yirmi bin altı yüz seksen) olarak yükleniciye ödenecektir.
4.DİĞER HUSUSLAR
4.1.İşbu yazılım hazırlanması süresi boyunca yüklenicinin talep ettiği bilgi, evrak ve yazılı dökümanları işveren yükleniciye eksiksiz olarak zamanında sunmalıdır. İşveren tarafından istenilen belge ve bilgilerin sunulmamasından doğan zararlardan yüklenici sorumlu değildir.
4.2. İşbu sözleşme kapsamında yapılan yazılım yükleniciye ait eser niteliğinde olup, tüm telif hakları yükleniciye aittir. İşveren yüklenicinin yazılı izni olmadan ilgili yazılımı çoğaltmamayı ve dağıtmamayı kabul eder.
4.3. İşveren 4.2. maddeye aykırı davranması halinde oluşacak tüm zararlardan sorumlu olduğunu kabul eder.
4.4. Yüklenici işi tamamlayıp işverene teslim ettikten sonra 1 yıl süre boyunca işverenin talebi olması durumunda söz konusu yazılımda basit değişiklikleri ücretsiz yapmayı kabul eder.
4.5. İşveren iş tamamlanıp kendisine teslim edildikten sonra komple tasarım, kod, blok ve div değişiklik taleplerinde yükleniciye ek ücret ödemeyi kabul eder.
4.6.İşveren işbu sözleşme ile yazılımın oluşması ve yükleniciye yardım etmesi için en az bir çalışanını yetkili kılmayı kabul eder.
4.7. İşbu sözleşme kapsamında ………… modüllerinin yapılması yüklenici tarafından taahhüt edilir. İşverenin ilgili modüle ek başka modüller yapılmasını istemesi işbu sözleşme kapsamında değildir. İşbu sözleşme kapsamında belirtilen ücretin ödenmesine engel değildir.
5.YAPILACAK İŞİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
5.1. Hazırlanacak olan yazılım, ASP.NET C# dili MVC mimarisi ile SQL Server veritabanı kullanılarak hazırlanacak ve ara yüz için HTML5 üzerine Bootstrap ve JQuery kütüphaneleri ile inşa edilecektir.
5.2. Sistem çoklu dil desteği altyapısı ile hazırlanacak, ön tanımlı olarak Türkçe ve İngilizce dilleri hazır olacak, yönetici dilerse istediği kadar dil desteği ekleyebilecektir.
6.GİZLİLİK VE SIR SAKLAMA
6.1. Taraflar işbu Anlaşma hükümleri kapsamında birbirlerinden edindikleri bilgilerin, ticari sır ve belgelerin gizli tutulması hususunda mutabıktırlar.
6.2. Yüklenici, Dosya Transfer Yetkisi (FTP), Veri tabanı, Yönetim Kontrol Paneli şifreleri ile yazılım içeriğine ve veri tabanına kayıtlı bilgileri 6.1. madde kapsamında gizli tutulacağını kabul eder.
7.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ
7.1. Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde münhasıran Türkiye Mersin Mahkemeleri ve Türkiye Mersin İcra Daireleri yetkilidir.
7.2. Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde öncelikle işbu sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Eksik kalan hususlarda TÜRK Hukukunda bulunan TÜRK BORÇLAR KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU hükümleri uygulanacaktır.
7.3. Bir uyuşmazlığın devam ettiği süre boyunca, Taraflar bu sözleşmeden doğan tüm yükümlülüklerini, söz konusu anlaşmazlığın çözümü ile ilgili bir önyargı oluşturmadan, gereği gibi yerine getirmekle yükümlüdür.
8.TEBLİGAT ADRESLERİ
8.1. Devreden ve devralan ile yapacağı her türlü yazışmada aşağıda belirtilen tebligat adresleri esas alınacaktır.
Yüklenici adresi : İşveren :
8.2. Taraflar adres değişikliklerini derhal ve yazılı olarak birbirlerine bildireceklerdir. Yazılı bir bildirim yapılmadığı sürece, bu Sözleşmede yer alan adreslere yapılan tebligatlar geçerli ve ilgili tarafı bağlayıcı sayılacaktır.
8.3. Taraflar arasında bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak bütün iletişim faaliyetleri yazılı olacak ve yazışmalar, taraflar burada belirtilecek farklı bir iletişim şekli konusunda anlaşmadıkları sürece, normal posta, faks veya e-mail yolu ile ilgili taraflara gönderilecektir. E-mail olarak gönderilen bütün mesajlar “sadece okunabilir” veya daha sonra değiştirilmeye olanak vermeyecek bir formatta olmalıdır. Faks veya e-mail ile yapılacak bütün iletişim işverenin sorumluluğu altındadır.
9.SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
9.1. Bu sözleşme, Sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde, işveren ve yüklenici tarafından imzalanması ile yürürlüğe girer.
10.SÖZLEŞMENİN FESHİ
9.1. İşveren sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle , işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve bu davranışların yeni işletmeyi imkansız hale getirmesi durumunda, yüklenici sözleşmesi her zaman fesih edebilir.
9.2. Yüklenici sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle, işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda işveren sözleşmeyi her zaman fesih edebilir.
9.3. İşbu sözleşmenin maddelerine aykırılık durumunda, yüklenici işi durdurabilir, elinde ki bilgilere hapis hakkı uygulayabilir.
10.SON HÜKÜM
10.1. İş bu sözleşme tarafların iradesine uygun olarak 10 ana madde olarak tanzim edilmiş olup, iki nüshadan ibarettir.
YÜKLENİCİ İŞVEREN